上海专业房产案件律师：商品房交付不得附加不合理条件，【基本案情】2021年2月，杨某与江西某置业公司签订《商品房买卖合同》，约定置业公司应在2021年6月30日前交付房屋，若逾期交付，置业公司应向杨某支付逾期交房违约金。合同签订后，杨某支付
【基本案情】
2021年2月，杨某与江西某置业公司签订《商品房买卖合同》，约定置业公司应在2021年6月30日前交付房屋，若逾期交付，置业公司应向杨某支付逾期交房违约金。合同签订后，杨某支付了全部购房价款。案涉房屋达到交付使用条件后，置业公司向杨某发出《商品房交付通知书》。杨某前往收房时，得知置业公司委托了物业办理交房事宜。杨某因没有按照《交付流程单》要求预交一年物业费，物业拒绝将案涉房屋钥匙交给杨某。杨某遂起诉要求置业公司协助办理交房手续，并要求置业公司承担逾期交付违约责任。2021年9月27日，置业公司将案涉房屋钥匙及附件物交给杨某。
【裁判结果】
南昌市中级人民法院经审理认为，开发商委托交房的物业公司将预交一年物业费作为向杨某交付房屋钥匙的前置条件，既无合同约定，亦无法律依据，该行为客观上增加了杨某的经济负担，亦违反案涉《商品房买卖合同》有关房屋交付的约定，导致案涉房屋实际未完成交付，置业公司对此应当承担逾期交房的违约责任。安义县人民法院一审判决置业公司向杨某协助办理房屋交付手续并交付钥匙，并向杨某支付逾期交房违约金10272.68元，处理正确，故判决驳回置业公司的上诉，维持原判。后置业公司履行了生效判决。
【典型意义】
按约交付商品房是开发商的主要合同义务，该义务的履行受到法律与合同的双重约束，开发商不得利用自身强势地位，在交房时附加合同未约定或不合理的条件，增加购房人负担。本案就是因开发商委托物业交房时，物业将预交物业费作为不当交房条件所引发的纠纷。开发商与物业系两个不同的法律主体和经济实体，商品房买卖合同与物业服务合同亦属不同的法律关系。开发商委托物业交房本无可厚非，但将预交物业费作为交房前置条件，缺乏法律和合同依据，且有违诚信原则，购房人有权拒绝。商品房交付时，开发商应严格按照合同约定的方式、程序、期限和条件进行交房，不得将预交物业费或收取其他不合理费用等作为交房的附加条件。本案判决对于促进开发商依约履行合同义务，遵循诚实信用原则，保护购房人合法权益，规范房地产行业的商业行为，具有积极的引导作用。
林长宇律师，从业14年，现执业于北京盈科（上海）律师事务所。《东方卫视》、《中国教育电视台》等媒体对其代理的案件进行过报道，产生一定的社会影响，是典型的学者型律师，为众多客户提供过专业、系统的法律服务，善于根据客户的具体情况提供可行的解决方案。擅长：房地产纠纷、建设工程纠纷、公司法务、股权纠纷、经济纠纷、婚姻与继承等。林长宇律师在办理案件中擅于利用证据进行科学分析、论证，从而找出解决问题的突破口主张用先进的理念与务实的手段解决一切棘手的法律问题，靠实力赢得同行及当事人的尊重。www.shfangchanls.com
基本案情：
2022年8月27日，重庆某置业管理有限公司（以下简称置业公司）与管某签订《房屋买卖合同》，约定管某购买置业公司位于重庆市丰都县南天湖景区内避暑房一套，同时约定房屋价格、付款方式及时间、违约责任等内容。合同签订后，管某先后按照合同约定向置业公司交纳了购房定金3万元及购房款2万元。2022年8月31日，置业公司以双方未就案涉房屋侧花园的使用达成一致为由，通过银行转账将5万元退回给管某。管某遂诉至人民法院，请求被告支付违约金。另查明，案涉房屋登记权利人为唐某，其为置业公司法定代表人，并将案涉房屋委托置业公司对外销售。
法院裁判：
重庆市丰都县人民法院经审理认为，首先，合同签订后，管某按约交付了定金和部分购房款，但置业公司在未征得管某同意的情况下擅自将已收取的购房定金和购房款退回，其行为应视为不同意继续履行合同，已构成违约，管某亦不同意继续履行案涉合同，故案涉合同应视为已经解除。其次，因置业公司违约导致合同解除，管某请求适用定金罚则要求置业公司双倍返还定金的主张成立，因合同中明确约定购房定金为3万元，故定金双倍返还的范围为3万元。最后，因置业公司在庭审中表示愿意承担案涉合同产生的相关法律责任，故其应与唐某承担向管某连带返还定金的责任。综上，判决唐某返还管某定金3万元，置业公司承担连带返还责任。
林长宇律师，从业14年，现执业于北京盈科（上海）律师事务所。《东方卫视》、《中国教育电视台》等媒体对其代理的案件进行过报道，产生一定的社会影响，是典型的学者型律师，为众多客户提供过专业、系统的法律服务，善于根据客户的具体情况提供可行的解决方案。擅长：房地产纠纷、建设工程纠纷、公司法务、股权纠纷、经济纠纷、婚姻与继承等。林长宇律师在办理案件中擅于利用证据进行科学分析、论证，从而找出解决问题的突破口主张用先进的理念与务实的手段解决一切棘手的法律问题，靠实力赢得同行及当事人的尊重。www.shfangchanls.com
我国法律法规中有关房屋交付条件的规定，法律层面的有：《建筑法》第61条第2款：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《城市房地产管理法》第27条第2款：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”修订前（2008年10月28日修订）的《消防法》第10条第3款：“按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。”
行政法规层面的有：《建设工程质量管理条例》第16条第3款：“建设工程经验收合格的，方可交付使用。”《建设项目环境保护管理条例》第23条：“建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。”《城市房地产开发经营管理条例》第18条第1款：“住宅小区等群体房地产开发项目竣工，应当依照本条例第十七条的规定和下列要求进行综合验收···...”
由以上规定可见，我国对于房屋交付的条件，所使用的定义为“验收合格”，而非“竣工验收合格”，也就是说，对于房屋交付，应当具备两个层次的条件，先是竣工，而后是验收合格，但对于竣工和验收的内容却无明确规定，由此在实务界对于房屋交付条件产生了争议，并产生了以下两种不同意见：
一种意见是：《城市房地产管理法》的规定，房屋竣工验收合格即具备交付条件，此竣工验收指的是建设单位组织的，由建设、勘察、设计、施工和监理五方参加的竣工验收。建办法函［2003］524号建设部办公厅关于对深圳市建设局＜关于商品房主体结构质量重新核验有关问题的请示》的复函》中也明确指出：商品房经建设单位组织竣工验收合格后即可交付使用，建设行政主管部门依法对已竣工的建设工程不再进行质量核验，核发竣工验收证书。因此，由建设、勘察、设计、施工和监理五方共周验收并形成竣工验收合格的文件，房屋即具备交付条件。
另一种意见是：建设单位组织的五方主体验收，仅是针对房屋主体质量的验收，而房屋是否具备交付条件，还应当结合《消防法》《建设项目环境保护管理条例》和《城市房地产开发经营管理条例》的规定，即竣工验收的内客，除了房屋主体质量，还包括消防、环境保护设施或是规划、配套、拆迁、物业等应当综合验收的内容。因此，建设单位组织的五方主体验收合格，但消防等设施未验收合格的，房屋仍不具备交付条件。
以上两种意见在当时均具有一定的说服力，但由于国家法律的修订，第二种意见现在已失去重要的法律规定支持，如2008年10月28日修订的《消防法》仅将“大型的人员密集场所和其他特殊建设工程”纳入消防验收的范围，而其他工程则采取了建设单位验收报公安消防机构备案的原则，而2004年《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》将住宅小区等群体房地产开发项目竣工综合验收取消，《城市房地产开发经营管理条例》第18条第1款规定的综合验收也失去了操作方式，至于《建设项目环境保护管理各例》所规定的环境保护设施的验收，则只针对需要配套建设的环境保护设境的建设项目，司法实践中法院也均未将对此方面的验收认定为竣工验收的内容，因此，第一种意见即建设单位组织的五方主体共同验收并形成竣工验收合格的文件，房屋即具备交付条件，已成为现在的统一认识，司法实践中法院也基本采取了这一裁判原则。
林长宇律师，从业14年，现执业于北京盈科（上海）律师事务所。《东方卫视》、《中国教育电视台》等媒体对其代理的案件进行过报道，产生一定的社会影响，是典型的学者型律师，为众多客户提供过专业、系统的法律服务，善于根据客户的具体情况提供可行的解决方案。擅长：建设工程纠纷、房地产纠纷、公司法务、股权纠纷、经济纠纷、婚姻与继承等。林长宇律师在办理案件中善于利用证据进行科学分析、论证，从而找出解决问题的突破口主张用先进的理念与务实的手段解决一切棘手的法律问题，靠实力赢得同行及当事人的尊重。
www.shfangchanls.com
●关于商品房交付条件的法律法规
●商品房交付条件的法律依据
●商品房不能交付责任承担
●商品房交付法律
●商品房交付时应符合哪些规定
●商品房不符合交付条件
●关于商品房交付的法律规定
●商品房交付条件的法律依据
●法律规定商品房交付条件
●商品房交付法律法规
●上海律师费收费标准？,上海律师费用收取标准:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●上海有名的拆迁官司律师多少钱,上海城市房屋拆迁官司律师费收多少:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●胜诉指标+1，上海闵行劳动仲裁成功胜诉，成功打赢前红圈所律师,赢麻了成功胜诉，知名上海律师闵行仲裁胜诉，专打劳动官司:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●上海征地拆迁纠纷律师多少钱,上海拆迁纠纷律师大约多少钱:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●浦江县聘请律师打官司要给多少费用?,上海请一个律师打官司费用是多少:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●上海嘉定拆迁补偿方案?上海嘉定区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●崇明征地房屋补偿方案公告?上海崇明区征地拆迁流程是什么,拆迁补偿标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●浦东新区拆迁规划?上海浦东新区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●上海闵行区拆迁办电话?上海闵行区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●徐汇区拆落地改造?上海徐汇区征地拆迁流程是什么,拆迁补偿标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●普陀区拆迁规划?上海普陀区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●杨浦拆迁明细表?上海杨浦区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●南汇街道拆迁办电话?上海南汇区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●黄浦区拆迁2022年?上海黄浦区拆迁安置流程是什么,拆迁标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●上海动迁补偿看户口吗,上海 动迁补偿 户口:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●上海房屋拆迁补偿标准2023缴税?上海房屋拆迁补偿标准：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●青浦2022年拆迁明细?上海青浦区征地拆迁流程是什么,拆迁补偿标准明细2024：今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
内容审核：路洋律师
来源：临律-上海专业房产案件律师：商品房交付不得附加不合理条件，
