英德市拆迁补偿2015,诉讼文书｜民事答辩状（建设工程施工合同纠纷）,作者：刘彩凤律师，12年一线律师，专注民商事案例分析研究与事务分析。B水泥公司诉A建设公司建设工程施工合同纠纷案民事答辩状（反诉）案号：（20xx）粤xx民初xx号答辩人
作者：刘彩凤律师，12年一线律师，专注民商事案例分析研究与事务分析。
B水泥公司诉A建设公司建设工程施工合同纠纷案
民事答辩状（反诉）
案号：（20xx）粤xx民初xx号
答辩人（本诉原告，反诉被告）：A建设公司
法定代表人：
联系地址：
被答辩人（本诉被告，反诉原告）：B水泥公司
法定代表人：
联系地址：
答辩人A建设公司不同意被答辩人B水泥公司的全部反诉请求，恳请贵院驳回被答辩人B水泥公司的全部诉讼请求。
具体答辩意见如下：
一、A建设公司不存在B水泥公司所主张的未完成施工或施工质量不合格的情形，且B水泥公司的主张均已经过了本案《土木工程发包合同》约定的工程质量保修期，因此，对于B水泥公司的第1项诉讼请求应当予以驳回。
本案石灰石破碎及输送系统工程因B水泥公司未能解决当地农村征地补偿问题，不得不将整个工程拆开为两个分项工程施工，其中破碎平台分项工程的施工时段为20xx年10月23日至20xx年5月12日；输送廊道分项工程的施工时段为20xx年12月11日至20xx年1月29日与20xx年4月4日至20xx年10月25日，也即本案破碎平台分项工程在20xx年5月12日完成竣工验收，输送廊道分项工程在20xx年10月25日竣工验收。
竣工验收时，B水泥公司并未向A建设公司提出任何异议，既未主张任一分项工程的施工未完成，也未主张任一分项工程的施工质量不合格，且在20xx年10月26日至20xx年10月25日期间，B水泥公司也没有向A建设公司提出过任何异议，因此，对于事后B水泥公司的主张，A建设公司不予确认。
二、B水泥公司完全有可能与第三方公司恶意串连，虚高工程承包款，以此骗取高额赔偿，且B水泥公司所主张赔偿额根本无法在其提交的证据材料中逐一对应，因此，原告的赔偿请求并无证据可以证明。
再者，即使本案工程存在B水泥公司所主张的未完工程或质量问题，也应当按照双方签订的《土木工程发包合同》中的单价，计算减扣款，而不是随意第三方的报价计算赔偿款。
三、A建设公司承建本案工程不存在逾期情形，B水泥公司第2项诉讼请求所主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。
本案工程分为破碎平台分项工程、输送廊道分项工程，对于破碎平台分项工程，B水泥公司已经确认没有逾期。
对于输送廊道分项工程，实际施工期间分为20xx年12月11日-20xx年1月29日（共xx天，扣除20xx年12月11日-20xx年1月9日下雨，延误工期xx天，实际施工天数为xx天）、及20xx年4月4日-20xx年10月25日（共xx天，扣除20xx年4月14日-20xx年5月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年5月7日-20xx年5月11日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月6日-20xx年6月8日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月12日-20xx年6月14日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年7月11日-20xx年7月14日村民阻工，延误工期xx天；扣除20xx年8月2日-20xx年8月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月9日-20xx年8月20日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月xx、22、24、26、27日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月28、29、30、31日、9月1日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年9月xx日-20xx年9月xx日台风，延误工xx天；扣除20xx年10月2日-20xx年10月8日英德市创卫要求，延误工期xx天，扣除合同外爆破施工，延误工期xx天，实际施工天数为xx天），合计施工天数xx，少于合同约定的xx天，亦没有逾期。
因此，本案工程不存在逾期情形，B水泥公司主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。
四、B水泥公司自20xx年9月26日开始，便不再向A建设公司支付工程款，先后拖欠A建设公司应付第八期工程进度款xxx元、第九期工程进度款xxx元，且至今未予支付，并拒绝对工程项目进行竣工验收，但又自20xx年3月左右开始投入使用，因此，本案即使存在工程逾期问题，因逾期产生的全部法律责任也应当由B水泥公司承担，与A建设公司无关。
综上，B水泥公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以全部驳回，相关诉讼费用由B水泥公司承担。
反诉被告：A建设x公司
代理人：刘彩凤律师
20xx年6月25日
法律分析：
（一）答辩人及其；（二）答辩意见；（三）答辩人签名或盖章；（四）时间。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》
第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。
第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。
《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
法律分析：（一）答辩人及其；（二）答辩意见；（三）答辩人签名或盖章；（四）时间。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。
第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。
《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
属于无法生产类
答辩人：
名称：_____ 地址：____________ 电话：____
法定代表人：姓名：________________ 职务：____
委托代理人：姓名：_____ 性别：______ 年龄：____
民族：___ 职务：____ 工作单位：______
住址：________________ 电话：____
答辩人因_______________一案，对上诉人________
不服_____人民法院__字第__号判决，提出答辩状。
答辩的理由和根据：_________________________
此 致
_____人民法院
答辩人：_______(盖章)
法定代表人：_____(签章)
____年__月__日
法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条
人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。 被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。
法律分析：建筑工程合同纠纷的诉讼状应载明以下内容：
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。
(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息。
(三)诉讼请求和所根据的事实与理由。
(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。
法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条 起诉状 起诉状应当记明下列事项：
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息(三)诉讼请求和所根据的事实与理由(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。
●英德市拆迁补偿2015年
●英德市拆迁补偿2015公告
●英德市拆迁补偿标准
●英德市拆迁补偿2015标准
●英德市征收土地补偿
●英德市征地补偿标准2019
●2020年英德市征收补偿标准
●英德土地征收补偿标准
●英德市旧城改造
●英德市旧政府改建
●建筑工程合同纠纷答辩状
●建筑工程合同纠纷答辩状
●建筑工程纠纷答辩状
●建设工程合同纠纷上诉答辩
●施工单位民事答辩状范本
●建筑纠纷起诉状和答辩状的写法和注意事项
●建筑纠纷答辩状
●建设工程答辩状范文
●工程款纠纷答辩状
●建筑工程答辩状范本
●英德市旧城区改造,英德市城市更新的概念:今日谈城市更新百科
●英德市征地补偿标准2019,英德市拆迁补偿不合理怎么维护自己利益:今日拆迁说法百科
●英德市城市更新项目包括什么内容,英德市城市更新项目包括什么:今日谈城市更新百科
●英德市拆迁咨询电话是多少,英德市拆迁咨询电话:今日拆迁说法百科
●英德市拆迁补偿2015，土地违法行为的种类:今日拆迁补偿法律在线咨询
●印发英德市征地拆迁补偿办法，韶关市中级人民法院刘曙光:今日拆迁补偿法律在线咨询
●英德市农村房屋拆迁补偿标准，复垦费多少钱一亩:今日拆迁补偿标准更新
●英德市拆迁房继承权最新规定公告,英德市拆迁房继承权最新规定:今日拆迁说法百科
●英德市农村房屋拆迁补偿标准，英德市柏顺自来水多少钱一方:今日房屋拆迁补偿规定更新
●英德市拆迁官司律师收费标准表,英德市拆迁官司律师收费标准:今日拆迁说法百科
●英德市房屋拆迁补偿标准，英德市柏顺自来水多少钱一方:今日房屋拆迁补偿规定更新
●英德市拆迁补偿标准明细2024最新公告,英德市拆迁补偿标准明细2024最新:今日拆迁说法百科
文章来源参考：【头条】，英德市拆迁补偿2015公告本文到此结束，希望对您有所帮助，欢迎我们的本网站以便快速找到！
投稿：朱玲欣
内容审核：侯承志律师
